绿化工程施工应注意哪些安全要点

1. 绿化工程施工应注意哪些安全要点

喷撒农药杀虫安全操作
1、戴安全防护手套，从配药到喷撒杀虫剂的全过程都一定要戴胶手套进行操作。
2、戴口罩，喷杀虫药的全过程要戴口罩，严禁抽烟及吃东西。
3、站上风，避免喷撒农药时人随风漂回身上，造成毒害。
4、喷撒农药后要用肥皂反复多次于流动水洗手。
使用绿化机械安全守则
1、使用与操作：操作人员在使用机械前必须经过培训，熟悉机械性能和使用方法，方能单独操作。
2、用油比例：绿化专用机械有汽油发动机和混合发动机。混合发动机要熟悉掌握并严格按规定比例调配好用油比例，以免造成机械损坏。
3、保养与维修：使用前检查各部件是否完好，特别是要检查割草机刀片是否平衡，润滑油是否充足，清新，发动后运转是否正常。使用过程要按规定操作，用毕要清洁保养好，使机械经常保持完好状态。发现问题或故障及早报告，以便维修。
绿化工岗位考核标准
1、绿化管理及养护措施落实，草地青绿修剪及时保持草高4厘米左右，无杂草。
2、绿化带的植物长势旺盛，无弱株，修剪合理，带面平整、顺直。
3、行道树，树干粗壮，截干及时，无弱株，分枝整形均匀合理，树身正。
4、木本、草本花卉保苗好，无弱株无枯株。
5、丛或单株的花木该成型的100%成型。
6、绿化植物防治及时，未发生虫害。
7、草地、绿化带花木，未遭人损坏。
8、草地，绿化带卫生好，护墙植物牵引及时，无地面裸露。

2. 施工中道路及安全管理要做哪些措施

基础、主体施工安全措施
（1）各分项工程作业人员必须严格按各工种安全技术操作规程和安全技术交底的内容施工,每道工序要在安全确认的条件下进行，强化安全检查。严禁野蛮施工。
（2）对基坑、基槽周边、搭设的斜通道两侧边和卸料平台的外侧边，各层楼梯周边和楼层面周边，均及时搭设防护栏杆并刷黄黑相间（300）的油漆作警示。安全员经常检查其完备性和可靠性。
（3）在地下结构施工完毕后，汽车坡道的入口要进行封闭并对其基槽进行回填，一是增大上部结构工作面，二是防止地表水灌入及人员掉入。
（4）主体施工采用钢管脚手架。脚手架铺设脚手板不少于两层，上层为作业层，下层有一层起防护作用（待专题方案审批后实施）。主体结构施工阶段模板支撑采用φ48×3.5扣件式钢管搭设，内装饰采用工具式移动脚手架或扣件式钢管搭设脚手架。
（5）脚手架所用材质必须符合要求，不得把弯曲、压扁、拉伤、裂缝的零件用上去。外架剪刀撑搭设到位，横杆与立杆交接点合理，扣件牢固。立面用密目安全网全封闭。平面用竹跳和安全网水平封闭。外架搭设必须高于作业面1.5m,并搭设牢固。
（6）楼梯及休息平台设两道防护栏杆或用立挂安全网防护；通道出入口搭设3～5m长、3m宽的双层防护棚，第一层棚顶满铺竹跳板，第二层铺木胶板；楼层临边设钢管防护栏杆1.2m高，并按间距300mm刷黄黑相间油漆以作警示。
（7）室内楼面各预留孔（给排水、通风），采用木栅上钉10mm厚以上木胶板封闭。
（8）模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度、和稳定性的验算，并规定模板的装拆程序。模板、钢管等周转材料拆除后从楼层内运出，不得用塔吊横向拉出，并应设置悬挑卸料平台，使物料集中在平台上用塔吊垂直吊出。
（9）卸料平台应自成受力系统，禁止与脚手架连接影响脚手架的稳定和平台的安全使用，脚手板铺平绑牢，周围设置防护栏杆。平台两边有不低于1.2m高的档脚板，前临边用安全绳锁口，防止零星物件的坠落。平台应在明显处设置标志牌，规定使用要求和限定荷载随时检查,严禁超重。
（10）混凝土浇筑时搭设操作平台，杜绝工人在加固模板的支架上攀登和乱踩。
（11）结构施工支撑架搭设必须满足相关规范，由项目技术负责人进行专门设计计算，结构支撑脚手架报公司审核批准，再由监理单位和建设单位审批后方可施工。
（12）劳动保护及医药用品的必备和正确使用,机械操作定人并不准戴帆布手套,高空作业必须穿软底鞋。
1.4.4装饰工程安全防护措施
（1）按要求使用“安全帽、安全网、安全带”。进入施工现场，必须戴好安全帽，高空作业要系安全带，满挂密目网。
（2）高空作业施工人员，要先经过身体健康检查，严禁不适合高空作业者进行高空作业。
（3）建筑物周围地面人行道按规定要求搭设双层防护棚作为安全通道。
（4）施工层的脚手板要满铺，严禁探头板和一板二个接头现象，禁止单板作业。
（5）安全员随时检查脚手架的牢固性，不得超载或荷载过于集中。
（6）严禁在施工作业面上互相抛掷材料、工具等物体，不得从施工作业面向下抛掷杂物。
（7）使用腐蚀性材料或其它含对人体有害物体的材料时，应穿戴好个人防护用品。
1.4.5安装工程安全生产措施
（1）施工人员必须严格执行国家及行业颁布的相关安全技术规程。
（2）每天上班前，由安全部负责安全交底，每周一进行一次安全讲评活动。
（3）启动焊机前，检查焊机和开关外壳接零是否良好。焊工工作时，穿着帆布工作服和工作鞋，戴好工作帽、手套，正确使用面罩。高空焊接时做好监护措施，防止火星落下引起火灾或烧伤他人。焊接前检查周围环境，特别是下部是否有可燃物体。
（4）穿楼板的管道安装就位后，及时封堵洞口，以免洞口掉落工具和物体伤人。
（5）井道施工和高空作业时，检查脚手架及跳板是否牢固，防止蹬滑及踩探头脚手板。管道吊装时，把管道绑扎牢固，防止脱落伤人。
（6）楼板洞口施工时，盖好上层洞口的防护板，防止上层施工时落物伤人。
（7）注意材料摆放，管材摆放要有秩序，不能随意堆放，随意攀爬物体。氧气、乙炔等危险品要按要求分开存放，以免发生意外。
（8）加强各雨季、冬季、高温季节的劳动保护工作，及时配备防雨、防滑、防冻、防晒、防暑用品用具。

3. 园林绿化养护工作安全防范措施

以下是我公司制定的绿化养护安全生产条例,同时还应制定应急预案,现提供条例参考:
1、公司认真贯彻国家有关劳动保护和安全生产各项政策、法规，搞好安全教育和安全宣传工作，每个操作人员必须接受三级安全教育（公司教育、项目部教育、安全负责及工作组教育）
2、每一个管养人员必须随时提高警惕，牢记“安全第一、质量第一”的工作方针。
3、每位管养人员必须签定《安全生产责任书》。安全生产施行岗位负责制，项目负责人及安全负责人对安全事故负领导责任，施工作业组负责人负连带责任，依次类推，层层把关，层层负责。
4、项目部各级必须对下属做好安全教育和宣传工作。
5、机械作业人员应严格遵守机械安全操作规程、安全技术规程，定期检查机械安全性能或安全装置。
6、剪草机、绿篱机加油或维修时严禁烟火。
7、施工现场所有的工作人员严禁吸烟。
8、每个作业组配备2个便携式灭火器，防患机械作火。
9、所有人员应穿长衣长裤并同时着反光衣，遵守交通规则，注意交通安全。
10、占道作业（洒水车浇水、除尘、废弃物清运、打药车作业、苗木更换等）时，事前应向主管部门申报。施工中应设置施工安全警示标志，并尽量减少占用车道。
11、机械作业前，操作人员应清空施工场地内所有易飞溅伤人的杂物。
12、操作人员应避免进入车道作业；严禁横穿主车道，任何一位操作人员有权拒绝其上级安排的含有横穿主车道的作业工作，管理人员不得因此而刁难员工。
13、喷灌管网维护操作人员必须对喷灌设施的构件规格了如指掌，做到场外加工，场内安装，即装即拆。
14、人行道、花台等附属设施的修复要尽量做到场外预制加工，场内安装。
15、安装检查人员在作业日内必须加强现场的安全巡视，防患于未然。
16、乔木的整形修剪人员必须按照《城市园林绿化技术操作规程》（DB51/50016-1998）执行。同时应戴安全帽，系安全带。
17、库房管理须做好施工用材料、机具等物品的分门别类的堆放管理工作，防火、防爆。
18、安全与质量检查人员做好乔木支撑的检查工作，防止雨后乔木倾倒。
19、安全及质量检查人员专用车辆不得随意停放，应停靠于辅道较宽阔的地方，并设置安全标志。
20、 所有操作人员不得骑自行车上下班（特指道路作业）。
21、雷雨天气作业必须远离大树。
22、植保人员应戴口罩、手套、着长衣长裤及水鞋作业，防止农药中毒。
23、安检人员加强树木支撑专项检查。

4. 求绿化工程施工过程中需注意的细节

树木栽植的主要工序
 
（一）定点放线
1.绿地的定点放线方法：
①尺徒手定点放线：放线时应选取图纸上已标明的固定物体（建筑或原有植物）做参照物，并在图纸和实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离，并在图纸和实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离，然后用白灰或标桩在场地上加以标明，依此方法逐步确定植物栽植的具体位置，此法误差较大，只能在要求不高的绿地施工采用。
②网放线法：适用范围大而地势平坦的绿地。先在图纸上以一定比例画出放格网，把放格网按比例测设到施工现场去（多用经纬仪），再在每个方格内按照图纸上的相应位置进行绳尺法定点。
③标杆放线法：标杆放线法是利用三点成一直线的原理进行，多在测定地形较规则的栽植点时应用。
不论何种放线法都应力求准确，其与图纸比例的误差不得大于以下规定：
1：200者不得大于0.2米。
1：500者不得大于0.5米。
1：1000者不得大于1米。
2．树丛花丛放线：
①从植苗木的树丛范围线应按图示比例放出。
②从植范围内的植物应将较大的放于中间或后面，较小的放在前面或四周。
③自然式栽植的苗木，放线要保持自然，不得等距离或排列成直线。
3．行道树放线：
①行道树放线有路牙石为标准，无路牙石的以道路中心线为标准，无路牙石的以道路树穴中心线为标准。用尺定出行位，大约每10株定一木桩，作为行位控制标记，然后用白灰标出单株位置。
②行道树和各种构筑物地上杆线、地下管道间横向距离要符合本规定的要求。
③规则式栽植的苗木必须排列整齐，行道树因门面或障碍物影响时，株距可以在一米范围内调整。
4、定点放线后应立即刻复查标定的树种、数量，并做好记载，挖穴时如发现定点标记模糊不清时须重新放线标定。
（二）挖穴
1、严格按定点放线标定的位置、规格挖掘树穴。
2、树穴的规格应按移栽树木的规格、栽植方法、栽植地段的土壤条件来确定，裸根栽植的树苗，树穴直径应比裸根根幅放大1/2，树穴的深度为穴坑直径的3/4。 带土球栽植的树苗，树穴直径应比土球直径大40-50厘米，树穴的深度为穴坑直径的3/4。 土壤粘重板结地段，树穴尺寸按规定再增加20%。
土壤疏松地段，树穴尺寸按规定的规格缩小10%（见附表八）
3、挖掘树穴时，以定点标记为圆心，按规定的尺寸先划一圆圈，然后沿边线垂直向下挖掘，穴底平，切忌挖成锅底型。树穴达到规定深度后，还需再向下翻松约20厘米深，为根系生长创造条件。
4、为利于土壤风化，应尽可能提前挖掘树穴，有条件的可z在当年入冬前挖掘，翌年春季再栽植。
5、施工地段如挖方或遇土壤特别粘重坚硬时，穴与穴之间应挖沟互相连通（抽槽或就近挖盲沟以利排水），在填（虚）方案上挖掘树穴时应考虑到土壤下沉深度。
6、挖掘树穴时，应将表土放置一侧以栽植时备用，而挖掘出来的建筑垃圾、废土杂物放置另一侧集中运出施工现场，并回填适量的种植土。
7、在土壤瘠薄或透气性差的地段植树时，应先进行土壤改育再进行栽植。
8、在斜坡上栽树要挖成鱼磷坑，或将斜坡修成水平梯田，然后视苗木规格、土壤条件挖掘树穴。
9、挖掘树穴时土遇到各种地下管道、构筑物时，应立即停止操作，申报有关部门妥善解决。
（三）选苗
1、按设计要求和质量标准到苗木产地逐一进行“号苗”，并作好选苗资料的记载包括时间、苗圃（场）、地块、树种、数量、规格等内容。
2、选苗时要考虑起苗场地土质情况及运输装卸条件，以便妥善组织运输。
3、选苗时要用醒目的材料做上标记，标记的高度、方向要一致，便于挖苗。
4、选苗数量要准确，每百株可加选1-2株以备用。
（四）挖苗
1、苗木挖掘由苗圃负责实施，施工单位可根据树种特性（栽移成活率低的，根系长而稀少）、苗木规格、土壤类型、移植季节及施工的特殊性（大树移植需要断根处理的）等因素，相对苗圃提出挖掘苗木的根盘大小和土球规格、质量等方面的要求。一般落叶乔木根径为苗木胸径的10倍。落叶灌木根径为苗木胸径的8-10倍，土球高度为土球直径的2/3，土球留底规格为土球直径的1/3（见附表九）。
2、挖苗如遇到土壤干燥时，应要求苗圃（场）在挖苗前2天灌一次水，增加土壤粘着力。土壤过湿时应提前挖沟排水，以利挖苗和减少根系的损伤。
3、为便于苗木的挖掘和运输，宜在苗圃（场）内对部分大规格乔木（意杨、法桐、樟树等）按设计要求进行适当蔬枝或短截主干，对蓬散的常绿树树冠进行适当的包扎。
4、挖掘裸根苗时，应从根盘规格的外侧环状开沟，铲去表土，然后沿沟壁直挖至规定的深度，待主要侧根全部切断后从一侧向内深挖，但是主根未切断前不得而猛力拉摇树干，以免损伤根系。切断主根后用锹空土球泥土，注意勿损伤须根，随根土要保留。
5、挖裸根苗时如遇到较粗大根系时，宜用手锯断，保持切口平整，切断主根宜用利铲，防止造成主根霹裂。
6、带土球苗木的挖掘：
①挖掘常绿树、名贵树、和观赏花灌木时均要带土球。
②掘苗前先剪处于主干基部无用枝，并采用护干、护冠措施，再爆去表层土壤，以不伤表层根为度（一般3—厘米）。在保证土球规格的原则下将土球表休整光滑，呈上大下小倒卵圆形。
③包装材料要结实，草质包装物必须事先用水浸湿，土球包扎要紧密，土球底部要封严而不能漏土。
④挖苗和土球包装时，应注意防止苗木摇摆和机械损伤，确保土球完整。
⑤土球包装方法一般按以下规定实施：
  土球直径50厘米以下，桔瓣式包装（单股单轴）。
  土球直径55—80厘米腰箍，桔瓣式包装（单股单轴）。
  土球直径85—100厘米，铜钱式包装（单股单轴）。
（五）苗木假植
已挖掘的苗木因故不能及时栽植下去，应将苗木进行临时假植，以保持根部不脱水，但假植时间不应过长。
1、假植场地应选择靠近种植地点、排水良好、湿度适宜、避风、向阳、无霜害、近水源、搬运方便的地方。
2、裸根苗木假植采取掘沟埋根法：
挖掘宽1—1.5米，深0。4米的假植沟，将苗根朝北排放整齐，一层苗木 一层土将根部埋严实，短时间假植（1—2天）可用草席覆盖。遮阴、撒水保温。
3、带土球假植可将苗木直立，集中放在一起。若假植时间较长，应在四周培土至土球高度的1/3左右夯实，苗木周围用绳子系牢或立支柱。
4、假植期间要加强养护管理，防止人为破坏。应适量浇水保持土壤湿润，但水量不宜过大，以免土球松软，晴天还应对常绿树冠枝叶喷水，注意防治病虫害。
5、苗木休眠期移植，若遇气温低、湿度大、无风的天气，或苗木土球较大在1—2天内进行栽植时可不必假植，应用草帘覆盖。
（六）苗木运输
1、树木挖好后应在最短的时间内运到现场，坚持做到随挖、随运、随种的原则，装苗前要核对树种、规格、质量和数量，凡不符合要求的应予以更换。
2、装卸、托运苗木时应重点保护好苗根，使根处在湿润条件下。长途运输裸根苗时采用根部垫湿草、沾泥浆，再行包装，在苗木全部装车后还要用绳索绑扎固定，避免摇晃，并用草席等覆盖遮光、挡风，避免风干或霉烂、尽量减少苗木的机械损伤。
3、装运高大苗木要水平或倾斜放置，苗根应朝向车前方，带土球的苗木其土球小于30厘米时可摆放二层，土球教大时应将土球垫稳，一棵一棵排列紧实。装运灌木苗和高度在1.5米以下带土球苗可以直立装车，但土球上不得站人或放置重物。
4、苗木装运时。凡是与运输工具、绑缚物相接触的部位均要用草衬垫，避免损伤苗木。
5、苗木装卸时要做到轻拿轻放，并按顺序搬移，不得随意抽拽，裸根苗木也不准整车推卸。
6、带土球苗木在装卸时不准提拉枝干，土球较小时，应抱住土球装卸，若土球过大时，要用麻绳、夹板做好牵引，在板桥上轻轻滑移或采用吊车装卸，勿使土球摔碎。
7、苗木装卸时，技术负责人要到现场指挥，防止机械吊装碰断杆线等事故发生，同时还要注意人身安全。
（七）苗木移栽前的修剪
1、移栽树木修剪的目的是为了调整树行、均衡树势、减少蒸腾，提高移栽树木的成活率，修剪主要是指修枝和剪根两部分。
2、修枝量要视树种、苗木移栽成活的难易程度、栽植方法、挖苗的质量来确定，一般萌生能力强、根系发达、带土球移栽，挖根质量好的可适当减少修剪量。
3、修剪应保持自然的树形，应剪去内膛细弱枝、重叠枝、下垂枝、对病虫枝、枯死枝、折断枝必须剪除，过长徒长枝应加以控制。
4、落叶乔木的修剪：
①掘苗前对树形高大，具明显中央领导干、主轴明显的树种（银杏、水杉、池杉等）应以疏枝为主，保护主轴的顶芽，使中央领导干直立生长。
②对主轴不明显的的落叶树种（槭树类），应通过修剪控制与主枝竞争的侧枝，使领导枝直立生长。
③对易萌发枝条的树种（悬铃木、国槐、意杨、柳树等），栽植时注意不要造成下部枝干劈断，定干的高度根据环境条件来定，一般为3-4米。
5、常绿树的修剪：
①中、小规格的常绿树移栽前一般不剪或轻剪。
②栽植前只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、下垂枝等。
③常绿针叶类树只能疏枝、疏侧芽，不得短截和疏顶芽。
④高大乔木因于移栽前修剪，乔木疏枝应于树干齐平、不留桩。
6、灌木的修剪：
①灌木一般多在移栽后进行修剪。
②对萌发枝强的花灌木，常短截修剪，一般保持树冠成半球型、球型、圆型等。
③对根檗萌发力强的灌木，常以疏剪老枝为主，短截为辅，疏枝修剪应掌握外密内稀的原则，以利通风透光，但丁香树只能疏不能截。
④灌木疏枝应从根处于地平面齐平，短截枝条应选在叶芽上方0.3-0.5厘米处，剪口应稍微倾斜向背芽的一面。
7、苗木根系的修剪：
裸根苗木移栽前应剪掉腐烂根、细且长根、劈裂损伤根，对于较粗大的跟截口平滑，有利愈合。
（八）苗木栽植：
1、按设计方案要求的树种、规格、数量进行定位栽植。
2、规则式栽植；
①树干定位必须横平竖直，树干应在一条直线上。
②相邻近苗木规格（干径、高度、冠幅、分枝点）应要求一致，或相邻树高度不超过50厘米，胸径不超过1厘米。
③栽植时最好先选定植标杆树，然后以标杆树为瞄准的依据，三点连成一线，全面开展定植工作。
3、丛植苗木定植
①树木高矮、干径及体量大小要搭配合理，合乎自然要求。
②从四面观赏的树丛，要将高的苗木定植中间或根据需要偏于一隅，矮的苗木定植四周。
③从三面观赏的树丛，高的苗木定植在后，矮的苗木定植在前。
4、孤植树定植
①应将最好的观赏面迎着主要方向。
②孤植的大树若干有弯，其干凹的一面应尽量朝西北方向。
5、植物栽植时要保持树体端正、上下垂直，不得倾斜，并尽量可能照顾到原生长地时所处的阴阳面。
6、置放苗木要做到轻拿轻放，裸根苗直接放入树穴，带土球苗暂时放树穴一边，但不得影响交通。
7、栽植方法：
   ①苗木栽植深浅程度：
   A．一般栽植裸根苗，根径部位易生不定根的树种时，或遇栽植地为排水良好的沙壤土，均可适当栽深些，其根茎（原土痕）处低于地面5—10厘米。
   B．带土球苗木、灌木或栽植地为排水不良的粘性土壤均不得深栽，根径部略低于地面2—3厘米或平于地面。
   C．常绿针叶树和肉质根类植物，土球入土深度不应超过土球厚度的3/5。在粘性重、排水不良地域栽植时其土球顶部至少应在表土层外，栽后对裸露的土球应填土成土包。
   ②带土球苗栽植方法：
A．     带土球苗木吊放树穴时，应选择树冠最佳面为主要欣赏方向，必须一次性妥善放置到树穴内，将苗扶正。如需要转动时。须使土球略倾斜后，慢慢旋转，切勿强拉硬扯造成土球破损。
   B．土球放置树穴后，要全部剪开土球包装物，尽量取出，使土球泥面与回填土密切结合。
   C．带土球苗栽植前，应先将表土（营养土）填入靠近土球部分，当填土20—30厘米时应踏实一次，大型土块要敲碎，将细土分层填入逐层脚踏或用锹把土夯实，注意不要损伤根或土球。
   D．栽植后应将捆绕树冠的草绳解开，使枝条舒展。
③裸根苗栽植方法：
A、裸根苗木入坑前，先将表土（营养土）填入坑穴至一个小土包，以便裸根苗木放入树穴后根系自然伸展
B、裸根苗木栽植前必须将包装物全部清除坑外，避免日后气温升高，包装材料腐烂发热，影响根系正常生长。
C栽植裸根苗木时，在回填土回填至一半时，须将树苗向上稍微提一下，以便使根颈处与地面相平或略低于地面，用脚塌实土壤。
④围堰：
树苗栽好后，应在树穴周围用土筑成高15-20厘米的土围子，其内径要的大与树穴直径，围堰要筑实，围底要平，用于浇水时挡水用。
8浇水：
①移栽苗木定植后必须浇足三次水，第一次要及时浇透定根水，渗入土层约30厘米深，使泥土充分吸收水分与根系紧密结合，以利于根系的恢复和生长；第二次浇水应在定根后2-3天进行；再相隔约10天左右浇第三次水，并灌足灌透，以后可根据实际情况酌情浇水。
②新移植的常绿树除了对根部浇水外，还要多树冠和叶片喷水，以减少树体蒸腾而失水。
③灌溉水以自来水、井水、无污染的湖、塘水为宜。为节约用水蔓菁化验后不含有毒物质的工业废水、生活废水也常做为灌溉用水。
④在灌水时，切忌水流量过大，冲毁围堰，如发生土壤下陷、树木应及时扶正培土。
9封堰
三遍水之后，待充分渗透，用细土封堰，填土20厘米，保水护根以利成活。
10设置支柱及保护器：
为减少人为和自然损害造成树木倾斜、损伤、需要设立支柱或保护器保护。
①缠干：对新植树木用草绳缠干，其高度为1.3米。
②立支柱：栽植树冠较大的乔木，应立支柱支撑。
③保护器：城市道路行道树、停车场及庭院地坪单株树木，为防止人为践踏和机械碰撞，应在树穴上安装镂空的铸铁或水泥盖板，并在盖板上配支架保护单株树木。同一条道路上的保护器应做到规格一致，整齐、结实、美观，不影响交通。
 
三、非适宜季节树木移植
   适宜季节植树成活率高，但是由于特殊任务或其他工程影响等客观原因，必须在非适宜季节进行植树，为保证有较高的成活率，按期完成植树工程任务，须采取树木生长期移植技术。
 （一）常绿树的移植
1、有足够的时间准备的工程：
在适宜树木移植季节内（春季）将树苗带土球掘好，提前运到假植场地，装入大于土球的筐、木桶或木箱内，按一定的株行距摆好培土固定，待有条件施工立即定植。
2、无时间准备的工作：
可直接挖苗运载，但须采取有效措施减少水分蒸腾。若树木正萌发二次梢或处于旺盛生长期，则不宜移植。
①直接移植时应加快速度，事先做好一切准备工作，做到随掘、随运、随栽、环环扣紧，以缩短施工工期。
②移栽后采取特殊的养管措施；
A、苗木树干缠草绳，立支柱或保护器防止人为破坏。
B、及时、多次灌水和进行枝叶喷雾，夏季适宜灌水时间为上午九时前和下午五时后进行，冬季则在中午灌水。
C、炎热夏季树穴还可铺置草袋，白天铺置晚上揭开透气。
D、有条件的最好采用遮阴防晒棚。
E、入冬还应有防寒措施。
（二）落叶树的移植
1、掘苗：
于早春树木休眠期预先将苗木带土球掘好，土球规格可参照同等干径的常绿树。
2、做假土球：
秋季树木落业后将裸根苗木掘起，用人工另造土球（假土球）。方法是地上挖一圆形底坑，将事先准备好的蒲包平铺于坑内，然后将树根放放置蒲包上，保持树根舒展，填入细土，分层夯实直至与地面平齐，即可成圆形土球。用草绳在树干基部封口后，将假土球挖出，捆草绳打包。
3、装筐：
筐可用紫荆条或竹丝编成，筐的大小较土球直径高度都要高大20-30厘米，装筐前先在筐底垫土，然后将土球放于筐正中，填土夯实直至距筐沿还有10厘米高时为止，并沿筐边培土夯实做为灌水堰，大规格苗木最好装木桶或木箱。
4、假植：
①假植场地应选择在地势高燥、排水良好、水源充足、交通便利，距施工现场较近的地方。
②分区假植：按树种、品种、规格划分假植区，株见距以当年新生枝互不接触为最低限度。
③先挖好假植坑，深度为筐高的1/3，直径以能放入筐为准，放好筐后填土至筐的1/2处拍实，并沿筐沿做好灌水堰。
5、假植期间的养护管理：
①灌水：培土后连灌三次水，以后视干旱情况经常灌水，但应避免生长过旺。
②修剪：装筐时进行重于正常栽植期的修剪。在假植期间还应经常修剪，以疏枝为主，严格控制徒长枝，及时去檗，入秋后经常摘心，以充实下部枝条。
③排水防涝：雨季事先挖好排水沟，及时排出积水。
④病虫防治：及时防治病虫为害，以利于假植苗正常生长。
⑤施肥：假植期间可以施用少量速效氮肥。如：尿素0.1%叶面施肥或根施。
6、装运栽植：
施工现场具备了植树施工条件，则应及时定植，环环扣紧，以利成活，方法与正常植树相同。
①栽植前将培土扒开，停止灌水，风干土球表面，使之坚固，以利吊装。
②发现筐已腐烂，可用草绳加固。
③吊装时捆吊粗绳的地方加垫木板，以防粗绳勒入土球过深造成散坨。
④栽植时连筐入坑底，但凡能取出的包装物尽量取出并及时填土夯实。
⑤加强养护管理，及时灌水、遮阴，以利迅速恢复生长，及早发展绿化效果。
 四、大树移植
凡胸径超过10厘米（含10厘米）的树木移植，均称为大树移植。
（一）大树移植前的准备工作
1、树木的选择和“号苗”：
   按照绿化工程设计规定的树种、规格及特定的要求（树形、姿态、花色、品种），施工人员到树木栽植地进行选树。
①选择经过移栽的、生长健壮、无病虫害、树冠丰满、观赏价值高、易抽发新生枝条的壮龄树木。野生树种宜选择在土层深厚或植物群落稀疏地段的树木。
②掌握树木生长的环境、土壤结构及干湿情况，确定选苗或采取的有效措施。
③具有便于机械吊装及运输的条件，或经过修路后能通行吊车及运输车辆。
④了解树木的权属关系，办好购树的有关手续。
2．建卡编号，对已选中的大树做出明显的标记并建卡、编号，写明树种、高度、干径、分枝点的高度、树形，主要观赏面、地点、土质、交通、存在的问题及解决的办法，然后统一编号，以便栽植时对号入座。
3．大树多植需要市政等有关单位配合，移植前应与市政、供电、交管、环卫等部门办理运苗手续，核发交通通行证，确保施工进度。
4．机具准备：
挖掘前应准备好所需要的全部工具、材料、吊车及运输车辆，并指定专人负责。
5．大树切根移植：
在适宜季节移植大树，可直接挖苗移栽；在非适宜植树季节移植大树或移植名贵树种及不适于修剪的树种，移栽前均应采用切根技术。方法是一般在移植前2—3年的春、秋进行，以树干为中心，以胸径的3—4倍为半径，沿根径部划一圆形，将其分成四等份。挖沟分两年进行，第一年先挖相对的两条沟，第二年再挖另相对的两条沟。沟宽40—50厘米、深50—80厘米，挖掘时如遇粗根应用利斧将其砍断，或行环状剥皮，宽约10厘米，涂抹0.001%生长素（2.4—D或萘乙酸），埋入肥土，灌水促发新根。第三年沟中长满了须根，以后挖掘大树时应从沟的外围开挖，尽量保护须根。
（二）大树的挖掘
1．大树裸根移植：
①落叶大乔木，灌木在休眠期均可裸根移植。近年来，在适宜植树季节，对大规格樟树拦头后采用裸根移植，成活率较高。
②大树裸根移植其根盘大小为胸径的8—10倍。
③掘苗前应对树冠进行重剪，尤其是易萌芽的树种（悬铃木、槐树等）可在规定的留干高度进行“拦头”修剪，注意避免枝干劈裂。
④挖掘裸根大树的操作程序与挖土球苗一样，在土球挖好后用锹铲去表土，再用两齿耙轻轻去掉粗根附近的土壤，尽量少伤须根。
2．大树带土球移植：
①大树带土球移植，其土球直径为胸径的8—10倍，土球高度为土球直径的2/3。若地下水位较高时，大树根系垂直方向分布较少，则土球可以酌减。
②挖掘前应对常绿阔叶树进行适度修剪，针叶树因无隐芽可萌发，只能适当疏枝以减少蒸腾。然后用草绳将树冠捆扎收紧，保护树冠的完整。
③掘苗前用竹竿将苗木支撑牢固，以便掘苗时确保大树和操作人员的安全。
④土球挖掘方法：以树干为中心，按土球规格划线作圆，先按圆周线垂直挖掘60—80厘米的环状沟槽，并注意根系分布情况。当遇到4—5厘米粗根时，应用手锯或利斧将其砍断，伤口面要光滑。环状当底根露出时，再向土球底部掏挖，然后用韧性较好的麻绳绑扎腰箍，并继续向土球包扎好。若发现土球土壤部分脱落时，应用草绳、草包等物填充，再行包装。
（三）大树带土球的包扎：
土球包扎应用1.5厘米粗的草绳或麻绳、箱板等包装，包装形式按下列情况确定：
1、土质粘结，湿度不大土球直径在80厘米的用草绳以井字形或五角星形包扎。
2、土质粘结度不大，湿度教大，土球直径在80-120厘米的，采用五角星与桔瓣式两种混合式包扎。
3、土球直径超过120厘米应用麻绳扎腰箍，采用五角星式包扎。
4、土质松软，土球直径超过120厘米，应采用木箱板包装。
（四）大树吊装和运输
1、大树移植前要用吊车装卸，用载重车运输。
2、装车前用事先打好结的大绳双股分开，捆死土球下部，然后将粗绳两端扣在吊钩上，轻轻起吊一下。当树身倾斜时后，用大绳在树干茎部栓一绳套也扣在吊钩上，即可起装吊车。
3、起吊装车时凡粗绳与土球接触的地方垫木板，装车时土球朝前，树梢向后，用三角枕木将土球与车箱底版空隙处塞紧，并用粗绳将树干与车身固定在一起，树冠用绳收紧，以纺拖地擦伤。
4、运输途中需专人负责押运，押运人应检查捆绳是否牢固，树梢是否拖地，有无超高、超宽、朝长的现象，必须随车带挑杆，以备途中使用。
5、卸车与装车方法基本相同。在吊树入坑时，树干要用麻包、草袋包好，以防擦伤树皮。为防止土球入穴后树干不能立起，应在树干高2/3处系一根1-1.5厘米粗麻绳，将麻绳另一端与吊钩相结。若土球落穴时不能直立，可用吊钩一端的麻绳轻轻向树身歪斜的反方向拉动，直至树身笔直。
6、土球落位时，应注意将树冠姿态优美的一面放在主要观赏面。
（五）大树栽植
1、按设计图纸准确定好位置，测定标高，编穴号，以便栽植时对号入座，准确无误。
2、挖穴（坑）：
   按点挖坑，裸根苗坑穴的规格应较树根根盘直径大20厘米；地土球苗树坑的规格以土球直径加大40厘米，深度放大20厘米，坑底挖松、整平。如需要换土、施肥，应一并准备好，并将有机肥与回填土拌含均匀，栽植时施入坑内。
3、裸根大树栽植前应检查树跟，发现、损坏应剪除，树冠剪口处应涂抹防腐剂。
4、裸根大树栽植深度一般较原土痕深5厘米左右，分层埋土塌实，填满为止，并立支柱支撑牢固，以防大风吹歪。
5、大树如坑前，坑边和吊臂下不准站人。入坑后校正位置，可用四个人站在坑沿的四边用脚蹬土球（木箱）的上沿以保证树木定位于树坑中心。
6、带土球大树入坑放稳后将麻绳从底部缓缓抽出，并立支柱将树身支稳，拆除包装物、填土。每填土20-30厘米时，要塌实一次，直至填平为止。操作时注意保护土球。
7、围堰：
  在树坑外缘用土陪一道30厘米高的土堰并用锹拍实。
8、灌水：
  栽植后连灌三次水，四周均匀浇灌，防止填土不匀，造成树身倾斜，第三次灌水后进行培土封堰，以后酌情再灌。
五、草坪的施工
（一）、建植前的准备
1、整地：
①建植草坪土壤的厚度以不少于40厘米为宜。建坪前应将40厘米厚的表土层进行耕翻、疏松、过筛处理、清除草根、草茎及碎石、瓦片等杂物。
②建坪地土质较差，含有教多的建筑垃圾、生活垃圾及其他污染物时，应将40厘米厚的表土层全部拖走，另换成土质较好的沙壤土或种植土。
2、杂草处理：
①建坪地土壤除用人工杂草外，还可用化学方法进行灭杀，常用的除草剂有草甘磷、2.4-滴丁脂乳油、二甲四氯、五氯酚钠，可分别杀一年生和多年生杂草。
②除草剂的用量因农药品种而异，防处杂草时请按农药品种说明使用。
③使用时间：触杀型除草剂（草甘磷、五氯酚钠）应在播种前均匀地撒在土壤表面，试药后在地面形成药物层，草籽发芽时接触药剂即死亡。内吸传导型除草剂、西马津悬浮液、2.4-滴丁脂乳油应在杂草出苗后喷洒使用，在杂草的茎叶展开后吸收药剂，破坏其正常生理机能而死亡。
3、施肥：
①有机肥：为提高土壤肥力，结合整地施入有机肥料做底肥，以保证草坪的长效性。
A有机肥料种类：堆肥、牛粪、人粪尿、鸡粪等。
B施肥量：经充分腐热的有机肥料每亩施肥量为2500-3000公斤。
C施肥方法：将已腐热的有机肥料打碎、过筛、处杂、均匀施入土壤里。若新植草坪面积较大时，可将建坪地划分为若干个面积相等的小块，为播种小区，将肥料按没亩的施肥量分摊到每个播种小区，然后将每一播种小区的肥料与土壤翻耕均匀。
②无机肥与土壤改良剂：根据土壤检测的结果，有针对性地施入某种无机肥和土壤改良剂，以调整土壤元素的平衡，缓解土壤的酸碱度。
A无机肥做基肥施用量：碳酸氢铵10公斤/亩，过磷酸钙10-15公斤/亩。
B土壤改良剂：视土壤结构酌情施用，如：泥炭土、腐熟的锯木削、渣肥土等。
4、防虫：
   地下害虫严重的地区，在草坪栽植前结合整地、施肥，同时施入适量农药，灭杀地下害虫，保护草根。
5、土壤平整：
①新建植的草坪按设计标高应地面整平，并要保持一定的排水坡度，一般坡度为0.3-0.5%。运动场草坪、土壤黏着性强的场地及排水要求较高的草坪，地表排水坡度按0.7-1.5%的比降进行平整。
②建筑物附近的建植的草坪，排水坡度的方向应背离房屋，运动场草坪是中心隆起，向四周排水。

5. 园林绿化项目有哪些安全隐患

　　BF——2004——0204


　　北京市园林绿化建设工程施工合同

　　工程名称

　　发 包 方

　　承 包 方

　　合同编号


　　监制


　　京市工商行政管理局


　　北 京 市 园 林 局

　　二○○五年三月


　　北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款


　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　承包人资质等级：


　　依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：

　　一、工程概况

　　第1条  工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程立项批准文号：

　　1.5资金来源：

　　第2条  工程承包范围

　　2.1承包范围：


　　2.2工程总面积：

　　二、合同文件及图纸

　　第3条  本合同文件及解释顺序

　　3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）双方签订的补充协议

　　（2）本合同条款

　　（3）中标通知书

　　（4）投标书及其附件

　　（5）标准、规范及有关技术文件

　　（6）图纸

　　（7）工程量清单

　　（8）工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第4条  适用法律、标准及规范

　　4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

　　4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212—2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）、

　　。

　　4.3 双方另有约定列入补充条款。

　　4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

　　第5条 图纸

　　5.1 发包人提供图纸日期及套数：

　　5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

　　5.3发包人对图纸的特殊保密要求：

　　三、双方的权利义务

　　第6条 监理

　　6.1 监理单位名称：

　　6.2 监理工程师

　　姓名：                  职务：

　　职权：

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：


　　除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

　　第7条 双方派驻工地代表

　　7.1 发包人派驻工地代表姓名：

　　职权：

　　7.2 承包人派驻工地代表姓名：

　　职权：

　　7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

　　第8条  发包人工作

　　8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：

　　（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：


　　(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:

　　(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：


　　(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间：

　　(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：


　　(6) 水准点和坐标控制点交验要求：

　　(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：

　　(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、

　　古树名木的保护工作：

　　(9) 双方约定发包人应做的其他工作 ：

　　8.2 发包人委托承包人办理的工作：

　　第9条  承包人工作

　　9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：


　　（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：


　　（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：

　　，发包人承担由此发生的费用。

　　（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：

　　，发包人承担由此发生的费用。

　　(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担:

　　(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：


　　(8) 双方约定的承包人应做的其他工作：

　　四、施工组织设计和工期

　　第10条  合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数               日

　　第11条  进度计划

　　11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：


　　11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：                    ，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

　　11.3群体工程中有关进度计划的要求：


　　11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　第12条  延期开工  如发生：

　　因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　第13条  暂停施工  如发生：

　　因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。

　　第14条  工期延误

　　14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

　　(1) 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；

　　(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；

　　(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；

　　(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；

　　(6) 不可抗力及自然灾害；

　　(7) 发包人同意工期相应顺延的其它情况；

　　(8) 其它可调整工期的因素：

　　14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

　　第15条  工期提前

　　15.1工期如需提前，双方协议如下：


　　(1)发包人要求提前竣工的时间：

　　(2)承包人应采取的赶工措施：

　　(3)发包人应提供的条件：

　　(4)因赶工而增加的经济支出和费用承担：

　　五、质量与检验

　　第16条 工程质量

　　16.1工程质量标准：

　　16.2 双方对工程质量有争议时，由             质量监督站鉴定，所需费

　　用及由此造成的损失由责任方承担。

　　第17条  隐蔽工程的中间验收

　　17.1双方约定的中间验收的部位：


　　17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。

　　六、安全施工

　　第18条  安全施工

　　18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

　　18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　第19条  事故处理

　　19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

　　七、合同价款与支付

　　第20条  合同价款

　　20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　20.2金额（大写）：                                  元（人民币）

　　（小写）：                                   元

　　第21条  合同价款的调整。

　　21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用                  方式确定。

　　21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：

　　第22条 工程量的确认

　　22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：

　　22.2 发包人核实已完工程量报告的时间：                         ，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。

　　22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

　　第23条 工程款支付

　　23.1 合同生效后      日内，发包人向承包人支付本合同总造价的     %为预付款。

　　23.2 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：

　　拨付工程进度款时间

　　（工程进度、部位）
　　占合同承包总造价

　　百分比
　　金额

　　人民币（元）


　　23.3 发包人应在确认工程量结果后    日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。

　　23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后      日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的      %，结算总价

　　的     %作为工程保修金。

　　23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。

　　八、材料设备供应

　　第24条  发包人供应苗木材料设备

　　24.1 发包人供应苗木材料设备一览表（附后）

　　24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：

　　24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下

　　24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：

　　第25条  承包人采购苗木材料设备

　　25.1 承包人采购苗木材料设备的约定：

　　25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。

　　25.3 双方约定的检疫证明及方式：

　　九、工程变更

　　第26条 设计变更

　　施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。

　　第27条 其他变更

　　施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。

　　第28条 确定变更价款

　　28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

　　28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

　　十、竣工验收与结算

　　第29条 竣工验收

　　29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

　　29.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。

　　第30条  竣工结算

　　30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

　　30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

　　30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。

　　30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。

　　十一、质量保修

　　第31条  质量保修：

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　31.1工程质量保修范围和内容：


　　31.2质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下

　　（1）土建工程：

　　（2）绿化种植工程：

　　（3）喷泉、喷灌工程：

　　（4）其他附属工程：

　　质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

　　第32条  质量保修责任

　　32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

　　32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

　　32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

　　32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

　　第33条  保修费用

　　33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：


　　第34条  其他

　　双方约定的其他保修事项：


　　十二、违约与争议

　　第35条  违约责任

　　35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

　　35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：


　　35.3因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：


　　35.4发包人不按时支付工程款的违约责任：


　　35.5 其他：


　　第36条  争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第      种方式解决：（只能选择一种）

　　(1) 依法向人民法院起诉；

　　(2) 提交                   仲裁委员会仲裁。

　　十三、其他

　　第37条  工程分包

　　37.1 分包单位和分包工程内容：

　　37.2 分包工程价款及结算方法：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第38条  不可抗力

　　38.1双方关于不可抗力范围的约定：

　　38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

　　（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

　　（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

　　（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

　　（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

　　（6）延误的工期相应顺延。

　　38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第39条  担保

　　39.1 本工程双方约定的担保事项如下：

　　（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

　　(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

　　(3)双方约定的其他担保事项：

　　(4) 担保合同作为本合同附件。

　　第40条  合同解除

　　40.1 双方协商一致，可以解除合同。

　　40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

　　40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

　　40.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行；

　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

　　40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　第41条  合同生效及终止

　　41.1本合同自                          之日起生效。

　　41.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

　　第42条  合同份数

　　42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数   份，由双方分别收持。

　　第43条  补充条款：

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。


　　发包人：（公章）                     承包人：（公章）

　　住所：                               住所：

　　法定代表人：                         法定代表人：

　　委托代表人：                         委托代表人：

　　电话：                               电话：

　　传真：                               传真：

　　开户银行：                           开户银行：

　　帐号：                               帐号：

　　邮政编码：                           邮政编码：

　　年    月   日                         年   月   日

　　合同订立地点：


　　附件

　　发包人供应苗木材料设备一览表

　　序号
　　苗木材料名称
　　规格

　　型号
　　单位
　　数量
　　单价
　　供应

　　时间
　　送达

　　地点
　　备注

6. 农村道路安全防护实施有哪些内容

道路工程主要涉及以下几方面内容：
1. 路基工程
路基既是路线的主体，又是路面的基础并与路面共同承受车辆荷载。路基按其断面的填挖情况分为路堤式、路堑式、半填半挖式三类。路肩是路面两侧路基边缘以内地带，用以支护路面、供临时停靠车辆或行人步行之用。路基土石方工程按开挖的难易分为土方工程（松土、普通土、硬土三级）与石方工程（软石、次坚石、坚石三级）。
2. 路面工程
为适应行车作用和自然因素的影响，在路基上行车道范围内，用各种筑路材料修筑多层次的坚固、稳定、平整和一定粗糙度的路面。其构造一般由面层、基层（承重层）、垫层组成，表面应做成路拱以利排水。路面按其使用特性分为四级：①高级路面；②次高级路面；③中级路面；④低级路面。按其在荷载作用下的力学特性，路面可分为刚性路面（见水泥混凝土路面）和柔性路面（见沥青路面、碎石路面、级配路面）。
3. 道路排水工程
水的作用是造成路基、路面和沿线构筑物的病害和冲毁的主因。根据来源不同分为地表水和地下水。地表水若沿道路表面流向或渗入路基土内时，可能将冲毁路基的路肩和边坡以及路面；地下水能使路基湿软，降低土基强度和路面承载力，严重时可引起翻浆或边坡滑坍，导致交通中断。
4. 桥涵工程
道路跨越河流沟谷时，需建涵洞、桥梁或渡口等构筑物；与铁路或其它道路交叉，也常建桥跨越。过水构筑物有漫水桥、过水路面、渗水路堤等。当交通量不大而又受到经费等条件限制时,可暂缓建桥,先修渡口工程（见轮渡）；待交通量增长条件具备时，再改渡建桥。
桥涵要根据当地的地形、地质、水文等条件，行车及外力等荷载，建桥涵目的要求等，因地制宜，就地取材，合理选用桥涵形式，做到坚固、适用、安全、经济、美观（见桥梁工程）。
5. 隧道工程
在地面以下开挖供汽车通行的构筑物称道路隧道。按所经地区情况分为：①避免地面干扰建在城市地下的城市隧道；②有利于航运和国防在河流或海峡底下的水底隧道；③降低越岭高程，或避绕山嘴，取消急弯陡坡，改善线形以缩短行程节约行车时间和油耗的；或避让表面不稳定山坡和水文地质不良地段，改由稳定岩石较深部位通过的山岭隧道。修建隧道要根据工程造价、施工条件及竣工后运营和养护条件，与其他路线方案进行详细的技术经济比较，决定取舍。
6. 附属设施工程
①安全防护设施。如保证夜间车辆和行人交通安全的照明设施，指导行车的交通标志号志、路面标线，防护用的护栏、护墙、护柱，沙漠地区的防沙栅栏，多雪地区的防雪走廊。②改善环境设施。重点是绿化，可稳定路基、防治污染、美化路容，其他如减小噪声干扰的隔音墙等。③养护管理设施。如养路道班房、巡逻管理站等。④路旁服务设施。如休息区、停车场、电话亭及旅游服务设施等。
7. 养护工程
维护道路完好状况，预防和及时修复各　种缺陷损坏，提供并保证安全、快速、经济、舒适的行车条件，有计划地改善道路技术状况，以适应交通发展需要。
各国多采用有训练和装备的养路道班和工程队组织，完成养护工程任务。养护工程按其工作性质和任务分为：①小修保养。对道路及其一切设施进行预防事故和维修较小损坏部分。重点是排水和路面，冬季防冰雪，雨天防滑溜。②大中修工程。对道路及其设备进行较大的修复，或在原有技术等级内的添建和局部改建。③改善工程。分期分段改善道路的技术条件或进行局部改建能显著提高通行能力，如改进线形视距，拓宽路基、提高路面等级、改建桥涵等。

7. 什么是安全防护,文明施工

类别
 项目名称
 具  体  要  求
  
 
文明施工与

环境保护
 安全警示

标志牌
 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
  
现场围挡
 ⑴ 现场采用封闭围档，高度不小于1.8 m；

⑵ 围档材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。
  
 
五板一图
 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。
  
 
企业标志
 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识。
  
场容场貌
 ⑴ 道路畅通；

⑵ 排水沟、排水设施通畅；

⑶ 工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土、砂浆搅拌、钢筋加工场地，外脚手架基础等）；

⑷ 绿化（办公室、生活区、大门、现场道路两侧等）。
  
 
材料堆放
 ⑴材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

⑵ 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

⑶ 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
  
 
现场防火
 消防器材配置合理，符合消防要求。
  
垃圾清运
 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。
  
 
宣传栏、环保及不扰民措施
 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。
  
 
临时设施
 现场办公

生活设施
 （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所符合卫生和安全要求；
  
 
施工现场临时用电
 配电线路
 （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
  
 
配电箱

开关箱
 （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。

（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

（3）对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围档。
  
 
接地保护装置
 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。
  
 
现场变配电装  置
 总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。
  
 
类别
 项目名称
 具  体  要  求
  
 
安全施工
 临边洞口交叉高处作业防护
 楼层、屋面、阳台等临边防 护
 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。
  
 
通道口

防 护
 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。
  
 
预留洞口

防 护
 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。
  
 
电梯井口

防 护
 设置定型化、工具化、标准化的防护门。
  
 
楼梯边

防 护
 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。
  
 
垂直方向交叉作业防护
 设置防护隔离棚或其他设施。
  
 
高 空

作业防护
 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。
  
 
基坑、卸料平台防护
 设1.2m高标准化的防护栏杆，用密目式安全立网全封闭，悬挂标识。
  
  
  
安全防护用品
 安全帽、安全带，特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。
  
其他
 机械设备防护
 中小型机械防护
 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台等。
  
垂直运输设备防护
 （1）垂直运输设备检测、检验；

（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、两侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。
  
专家论证审查
 危险性较大工程专家论证审查。
  
应急救援预案
 救援器材准备及演练等。
  
非正常情况施工
 其它特殊情况产生的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。

8. 乡镇道路公路养护施工怎样防护图片

为加强我区高速公路养护施工的安全管理，规范养护施工安全生产的行为，推进养护施工安全标准化建设，促进我区高速公路安全生产形势持续稳定好转，根据《中华人民共和国安全生产法》和中华人民共和国行业标准《公路养护安全作业规程》（JTC H30-2004）等有关规定，结合我区高速公路养护施工实际，制定本规定。
一、业主单位
（一）日常管理
1.贯彻落实国家、自治区政府和上级有关安全生产管理的法律、法规、政策及安全生产管理工作部署。
2.按要求参加各类安全生产活动、培训，及时报送安全生产的有关资料。
3.项目业主单位主要领导和分管领导、内部各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。
4.建立安全会议、检查、隐患整改及事故报告等制度。
5.派出工程技术人员到现场进行工程质量监督和安全生产监管。
（二）合同管理
1.招标文件应当要求施工单位具有《安全生产许可证》，按要求配备专职安全员。从事大中修工程的施工单位主要负责人和项目负责人必须取得考核合格证书（A类和B类证书）。
2.在招标文件中，应当对施工单位工程安全管理提出具体的要求。
3.与中标单位签订安全生产合同。
4.单列安全专项经费并明确经费使用规定。
（三）检查和培训
1.根据检查制度定期组织项目的安全检查，每次检查后形成检查通报。
2.督促施工单位对安全问题和隐患进行整改，施工单位应当及时书面反馈整改情况，对不能立即整改的隐患应要求制定整改计划及防范措施。
3.对施工队伍项目负责人、现场安全管理人员等进行高速公路施工安全作业培训和考试，出具培训考核合格证明。
4.对作业安全设施（含施工车辆、机械）检验合格后，出具检验合格证明。
5.对施工单位安全工作进行定期考核，进行奖优罚劣。
（四）专项工作
1.编制项目应急预案，并根据实际情况组织演练。
2.按要求及时支付安全专项经费。
3.按要求报送事故信息，协助处置事故的善后工作和调查事故发生的原因。
二、养护施工单位
（一）施工单位资质要求
1.从事大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂结构的桥隧构造物的中修和大修工程的施工单位应具备公路养护工程一类资质。
2.从事高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中段隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程的施工单位应具备公路养护工程二类甲级资质。
3.从事高速公路小修保养的施工单位应具备公路养护工程三类甲级资质。
（二）办理进场施工手续
1.施工单位进场施工前，应编制项目施工方案及施工组织设计、施工安全保障方案、施工安全标志设置平面图，填写《高速公路涉路施工作业申报表》，签订《高速公路施工作业安全监督协议书》。
2.对全体施工作业人员（含施工人员、施工车辆驾驶员、特种作业人员等）进行安全培训和教育，并将培训记录和签到表交路政大队存档。
3.到路政部门办理《涉路施工证》。公路养护作业单位进行施工作业前，向当地高速公路路政管理部门报送下列材料，经审核通过后方可进场施工：
（1）公路养护作业施工合同和公路经营企业相关证明。（2）公路养护作业单位应具备有关资质条件。
（3）公路养护作业单位安全生产许可证。
（4）安全保障方案、生产安全事故应急预案。
（5）从业人员经安全生产教育和培训合格材料，特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，专职安全生产管理人员应经培训并取得相应的资格证书。
（6）申报的公路养护作业计划。
（7）公路养护作业需要封闭或者占用半幅公路进行作业。
（8）因施工需临时拆除、移动公路附属设施的申请。
（9）其它。
4.如需延期施工、夜间施工、法定节日或重大活动期间施工、施工作业半幅封闭或中断交通、因施工需临时拆除、移动公路附属设施等，按有关规定办理相应的手续。
（三）安全制度建设及安全责任落实
1.建立养护施工安全生产组织体系，明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任，安全目标责任书齐全。
2.按照法律法规及有关规定，建立健全安全生产管理制度，包括责任制、检查、培训、隐患排查、安全会议、专项方案审查，事故报告、特种设备安全管理、特种人员管理、安全技术交底（含风险告知）、安全专项经费管理、隐患整改等工作制度，并具有针对性、可操作性和时效性。
（四）安全工作计划
制定养护施工项目安全工作计划，按要求进行安全目标分解。
（五）人员管理
1.专职安全员必须经考核合格取得C证，从事大中修项目施工的单位主要负责人应取得A证，养护工程项目负责人应取得B证，证书内单位名称应当与中标单位相符合且在有效期内。
2.合同价在100万以下或施工单位人数在20人以下的，至少配备1名专职安全员；合同价在100~300万或施工单位人数在20~50人的，至少配备2名专职安全员。
3.特殊工种应持有效证书，证书应当按照要求进行年审，类别应当与标段内使用的机械设备、作业对应，有进出场时间纪录。
4.制定劳动用工人员登记台帐，不能聘用残疾或智障人员在高速公路上施工作业。
5.制定安全教育培训计划，对所有进场人员实行实名登记，对新进场、转岗、复工工人开展安全培训教育。
6.对于相关作业人员开展安全技术交底，项目培训资料应包括全体作业人员。
7.为现场作业人员办理人身意外保险。
（六）专项方案
1.对养护工程项目进行危险源分析，编制安全专项方案。
2.按照要求制定和论证危险源较大的分部分项工程专项方案，报业主单位审批后执行。
3.专项方案经审查通过后在现场予以实施，相应的分部分项工程方可开工。
4.严格按照审批的专项方案组织施工。
5.编制临时用电方案，在现场有效实施。
（七）专项经费使用
1.根据安全工作计划、专项方案和规范要求，以及现场安全防护、落实安全保障措施的要求，编制安全经费使用计划。
2.建立安全经费使用台帐，为现场作业人员配备安全防护、劳保用品，不得挪用安全生产经费。
三、施工现场安全管理
高速公路养护作业必须严格执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《广西壮族自治区实施办法》、《公路养护安全作业规程（JTG H30—2004）》、《公路养护技术规范》JTG H10—2009）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《广西壮族自治区高速公路管理办法》等法律法规及有关安全作业的规范要求。
（一）养护安全设施
1.锥形交通路标 宜由橡胶等柔性材料制成，底部应有一定的摩阻性能。形状为圆锥形，其颜色、尺寸和形状应符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定，布设间距宜为10m~20m。用于夜间作业时应有反光功能，并配施工警告灯号。
2.路栏 应由刚性材料制成，用于夜间作业时应有反光功能，其颜色、尺寸和形状应符合《道路交通标志和标线》（GB5768）规定。
3.防撞桶（墙） 应为半刚性装置，由线性低密度聚乙烯等高强合成材料制成的空心装置，其上有黄黑相间色，顶部可安装黄色施工警告灯号，使用时内部应放置水袋或灌水，防撞墙应两个为一组组合在一起使用。
4.移动式标志车 带有动力装置或可移动装置（拖车）的安全防护设施，颜色应为醒目黄色，装有黄色施工警告灯号，其后部有醒目的标志牌，图案和显示形式可按实际需要改变。使用时其尾部应面向交通流方向，设置于上游过渡区或缓冲区内。
5.施工警告灯号 应符合《道路交通标志和标线》（GB5768）规定。施工警告灯号宜与其它安全设施一起组合使用。